交房通知模板汇总（通用14篇）
交房通知模板汇总 篇1
尊敬的楼单元xx户先生/女士：
您好！感谢您购买我司开发建设的「渭河家苑」住宅小区，谨通知您所购买的西安市区路号渭河家苑小区已竣工，现可将房屋交付使用。为避免您长时间轮候，拟分批办理收楼手续，敬请您于年月日莅临「渭河家苑小区」交房中心现场(社服中心一层)办理入住手续。请于指定时间莅临交楼部办理收楼手续，若您需要另行安排时间或有任何疑问，请及时致电我司电话：，落实补办。
请您前来办理入住手续时，携带以下相关证件、资料和相关费用：
(1)《商品房买卖合同》原件；
(2)身份证原件或能证明身份的其它有效证件原件及复印件1份；
(3)如需委托其他人前来办理，代理人需携带以上资料外，还须同时携带您本人的身份证原件及复印件一张及您签字的委托书及代理人的身份证原件及复印件1份。
渭河家苑物业服务中心
日期
交房通知模板汇总 篇2
x公司：
按照我单位与贵公司签订的《房屋租赁合同》（合同编号：）中第四条第二项相关规定，贵公司20xx年9月应缴付20xx年10月1日至20xx年3月31日半年的租金248346元，我单位自20xx年9月起多次向贵单位致电催缴房租，至今未缴纳。根据《房屋租赁合同》第六条违约责任中第二项约定，“承租方逾期未交租金，除应及时如数补交外，应支付违约金，每逾期一日应交付所欠部分万分之五的违约金。”鉴于我们双方多年合作关系，贵单位于20xx年11月13日前缴付房租我单位将不收取滞纳金。现按每天124.173元收取滞纳金；20xx年10月1日至20xx年11月13日共计：44天，滞纳金为5463.61元。若逾期仍不缴付房屋租金的，我单位将按合同约定收取滞纳金，并采取相应的措施及法律手段。
特此通知！
x有限公司
日期：
交房通知模板汇总 篇3
尊敬的圣菲TOWN城一期业主：
您好!
非常荣幸地通知您，您所购买的“圣菲TOWN城一期3、4、5栋住宅”自____年__月__日起正式办理物业交付手续。在此，我们衷心感谢您一直以来对蓝光地产的大力支持、理解，并真诚预祝您：阖家欢乐、万事如意!
届时，由于前来办理接房手续的业主较多，为避免您长时间等候，我司建议您按以下时间办理接房手续：
__月__日，星期六，3栋;
__月__日，星期日，4栋1、2、3单元;
__月__日，星期一，4栋4单元、5栋。
一、办理地点：圣菲TOWN城物业服务中心一楼(小区大门左侧)
二、集中办理日期：____年__月__日至____年__月__日
三、工作时间：9：00—17：00
四、所需携带资料：详见交房通知书中《业主需携带资料》
五、所需缴纳费用：详见交房通知书中《需缴纳款项明细》(现场可刷卡)
六、咨询电话：
七、：
1、__月__日-__日前往现场办理交付手续的业主，将获得精美礼物;
2、您还可以登陆蓝光集团站_________“了解产品”——“产品系列”第2页“圣菲TOWN城”项目查看交房相关信息;
3、为方便您顺利办理交房，请携带全部所需资料、费用后再至现场办理。
通知人：
_____年__月__日
交房通知模板汇总 篇4
尊敬的xx室业主先生/女士：
很抱歉，让您久等了！您购买的该套房屋于20xx年3月28日正式具交房。为此我们发出书面交付通知书，诚邀您前来办理房屋交接验收手续，请您按本通知前往我公司售楼处办理房屋交付的相关手续。并请特别注意以下提醒：
1、基于前期交房时间较为集中，交房人员较多，适逢节假日(xx月xx日至xx月xx日国假休息)，故我们集中安排20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx8日现场办理您的交房手续，如因故不能前来，烦请提前与我们电话预约，最迟不超过xx月xx日。
预缴费用：
1)物业费用：xx元
2)代收代缴费用：xx元
2、每日办理时间：9：30——16：30。
3、服务热线：
4、为了保证您顺利办理交房手续，请您务必仔细阅读附件《交房须知》，携带购房合同本人相关资料、证件(均为原件)。如购房合同有共有人的，需共同前来办理。感谢您的配合！为便捷地办理交房手续，我公司组织了专人现场为您服务，请您在安排以上时间内前来。
本次交房截止时间为xx年xx月xx日，若逾期未来办理，按购房合同办理，房屋视同交付。
真诚期待您的到来，并预祝您入住愉快！
交房通知模板汇总 篇5
尊敬的业主：
我公司开发建设的`住宅项目，因极端天气、环境治理、市政配套等不可抗力因素导致原定交房时间延期，现暂定顺延至20xx年10月30日，特此公告。咨询电话：
房地产开发有限公司
20xx年9月23日
交房通知模板汇总 篇6
尊敬的 楼 单元 户， 先生/女士：
您好!感谢您购买我司开发建设的「渭河家苑」住宅小区，谨通知您所购买的西安市 区 路 号渭河家苑小区已竣工，现可将房屋交付使用。为避免您长时间轮候，拟分批办理收楼手续，敬请您于 年 月 日莅临「渭河家苑小区」交房中心现场(社服中心一层)办理入住手续。 请于指定时间莅临交楼部办理收楼手续，若您需要另行安排时间或有任何疑问，请及时致电我司电话：，落实补办。请您前来办理入住手续时，携带以下相关证件、资料和相关费用：
(1)《商品房买卖合同》原件;
(2)身份证原件或能证明身份的其它有效证件原件及复印件1份;
(3)如需委托其他人前来办理，代理人需携带以上资料外，还须同时携带您本人的身份证原件及复印件一张及您签字的委托书及代理人的身份证原件及复印件1份。
家苑物业服务中心
年 月 日
交房通知模板汇总 篇7
尊敬的(女士/先生)：
您好！
首先感谢您对x项目的支持和关注，您所购买的“天舜·”房屋，因外部供电线路改造施工影响了我x项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：将延期交付，为此我们深感抱歉。
具体原因是：天舜·一期项目在上报规划审批时，为避让穿过地块上方的110KV香万线高压线路，根据规划局审批意见，沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间，电力公司为确保不出意外，要求我工程现场全面停工，进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改，花费了大量时间，最终由我公司耗资200余万元，将穿越天舜·一期地块的110KV香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质，避免您入住后再次施工的麻烦，让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成，前后耗时达10个月有余，因此延误了一期房屋交付日期。按我公司与您签订的购房合同第十条第2款第3项的规定，特提前告知您。我公司预计将于x年x月x日启动交付，具体日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，我们深感抱歉，还望得到您的理解和支持。特此通知。
在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来安家落户。
武汉投资有限公司
日期：
交房通知模板汇总 篇8
：
现就您租赁我司位于门面房屋相关事宜再次通知您：根据贵、我双方x年x月x日签订的《房屋租赁合同》约定，您应在x年x月xx日前向我司缴纳下一租赁年度全年的房屋租金￥，现您已向我司缴纳租金人民币x元，剩余租金人民币x元虽经我司多次催要，但至今仍未能向我司缴纳。为妥善解决问题，请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本租赁年度剩余租金人民币x元，逾期，我们将按照贵、我双方x年xx月xx日签订的《房屋租赁合同》约定，解除与您签订的《房屋租赁合同》，并追究您的违约责任。
接收人签字：
日期：
交房通知模板汇总 篇9
xx有限公司：
本人与贵公司于20xx年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室，合同面积129.79平方米，合同房价款430000元（肆拾叁万元整），本人向贵公司支付首期房款130000元（拾叁万元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元，房屋维修专项基金5190元。
合同约定贵公司应于20xx年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。
为此，本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。 特此函告！
接收人签字：
20xx年xx月xx日
交房通知模板汇总 篇10
；
现就贵方未及时支付本人租金一事向贵方致函如下：
xx年x月x日，贵方与本人（或"经协商达成口头协议"）签订了《合同》。双方约定，贵方应于x年x月x日支付租金人民币xx元、于x年x月x日支付租金人民币xx元，然而贵方却并未能按约定及时支付租金，现共欠租金人民币xx元。
本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于xx年x月x日前将所欠租金支付本人。
此致
敬礼！
签收人：
签收日期：
交房通知模板汇总 篇11
xx公司总经理：
我们很“荣幸”成为贵公司开发的“西都名苑”的业主。我们从20xx年至20xx年不同的时间分别购买了贵公司的楼盘，满心欢喜的期待着《购房合同》上签定的交房时间（20xx年xx月xx日）的到来。在交房前两三个月前，我们业主便开始找装修公司，签定装修协议、买材料、购家具家电，甚至有的业主定好了婚期。而在我们激切盼望的日子到来时，一句“延期交房了，交房时间等通知”浇凉了我们所有业主的心，没有解释、没交待，而面对我们业主的询问“啥原因？大概啥时交房？”，售楼部的只有一句“我们不清楚，问开发商。”至到现在，我们连贵公司任何职员的尊容都没见过。好嘛，耐着性子等待，等来一句“大年初一交房”（事实是初一那天售楼部没开门，当然贵公司也不可能有人来交房）。好了，让我们说说正题吧。 现在已是20xx年xx月xx日，离规定交房时间（20xx年xx月xx日）已过51天，离《购房合同》上规定可以退房的时间仅有9天了。我们业主意见如下：
第一、请给我们递交书面的交房通知书，否则我们认定贵公司根本没有通知我们交房。
第二、交房时必须贵公司负责人到现场，当然我们请不动贵驾，但勿必派一个能做主的，能解决问题的人，不要又是一句“我不清楚，我向领导反应”的话，我们等不起，相信贵公司也等不起。
第三、请贵公司出示完整正规的住宅验收文件原件，包括《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》和《建设工程竣工验收备案表》。请不要说你们现在出示的资料是齐备的，因为我们要求出示的资料是我们咨询过德阳市建设局和房管局的。
第四、延迟交房违约金的赔付问题：贵公司单方面规定赔付截止时间为20xx年2月10日（事实上已延期了42天，贵司也仅按40天算），是对我们业主的极其不负责，我们到现在还没有见到完备的交房手续，没有接收到房子。贵公司必须按实际交房到我们业主的手里的时间截止。（也许再过9天，我们也不用再领钥匙了。我们直接退房款，算赔偿款了。）
第五、现交房需交纳的维修基金、契税（90平米以下的1%）、印花税（0.05%）。为什么收我们契税及印花税按房款的1.5%（应该是1%+0.05%=1.05%）。售楼部的回复是“上面这样要求收的，到时多退少补”。这是非法占用我们房款的0.45%资金一年（按现有业主128户算，也有20万的资金）。是不是我们也可以这样要求，你们先收1%，等产权证拿到时，我们再多退少补。我们也仅仅只少交了0.05%。是不是这样还要合理些呢。
第六、进户的防盗门现还未入住已锈迹斑斑，开个门用钥匙也需要点技术，用个五六分钟看能开得开不，真是“防盗门”。你看，是如何给我们处理，何时处理呢？
第七、现在物管那边又要收取啥子能源费（每月0.45元/平方）,
这又是从哪里冒出的费用，也请把文件拿出来看看。
第八、好多户型的实际面积都少了，你只退房价款，我们大都业主是按揭的，银行贷款利息付了那么多，请赔偿。
第九、小区绿化也没达不到合同上的约定，栽了几棵小树也算吗？小区仅有的一点面积，也弄成停车场了，你看如何处理，是增加面积再给我们种点树，还是赔付给我们业主自己去买点大树回来种？
第十、以下问题也烦请贵驾找人解决处理：
1、两个电梯的内部吊顶都坏了，请修理。
2、有好多业主也反映屋顶漏水，请处理。
3、《购房合同》上写的：水电达到接通使用状态，但现在水管只接到户，我们怎么使用。要么请接好，要么付钱给我们自己接。4、好多户的塑钢门、塑钢窗不是打不开就是关不严，甚至已变形，请处理。
5、室内的电线盒接得也不合理，相同户型的电线盒都不一样，有的接到水管后面了，怎么用？做摆设吗？请处理。
6、有好多户墙面都是斜的，请处理。等等。我们在这里不一一说了，请交房时出具一个交房交接单，让我们每户业主把各户的问题都写出来，请及时处理。
以上是我们所有业主的意见，需要贵公司重视，限一周内给我们满意答复且妥善处理。否则到20xx年xx月xx日，我们按合同规定退房，并且要求贵公司赔偿我们所有损失（包括合同违约金、租房损失，与装修公司签定装修合同的违约金等）。
本催告函一式三份，一份交由售房部转交给贵公司，一份由邮政快递给您本人，一份留存业主处。
x有限公司
日期：
交房通知模板汇总 篇12
尊敬的租户：
您好！按照我们双方签订的《房租租赁合同》，贵方租赁的房屋已经于20xx年10月到期，请于本月底前补缴20xx年10月至20xx年9月的房屋租金共计元整，如果我方未在上述规定时间内收到足额的租金，我方会默认您为单方面违约，并将该房屋转租他人，同时追缴贵方拖欠的房屋租金和滞纳金，由此产生的一切后果和损失由贵方自行承担。
特此通知！
x有限公司
日期：
交房通知模板汇总 篇13
女士/先生：
您好!我们热忱欢迎您入住花园!您所认购的花园xx区栋单元xx室楼宇，已于x年xx月xx日经市建设局、质量检查总站、消防支队等政府有关部门检查验收、测量合格，现已交付使用准予人住。
一、请您按入伙通知书、收楼须知办理入伙手续，办理地点在。在规定的日期内，地产部、财务部、物业管理公司等有关部门和单位将到现场集中办公。
二、为了您在办理手续过程中不拥挤，顺利而快捷地办理各楼层的入伙手续，请以表l时间为准前来办理入伙手续。
物业管理公司
x年xx月xx日
交房通知模板汇总 篇14
尊敬的业主：
我公司开发建设的住宅项目，因极端天气、环境治理、市政配套等不可抗力因素导致原定交房时间延期，现暂定顺延至20xx年10月30日，特此公告。咨询电话：
XX房地产开发有限公司
20xx年9月23日