企业承包监督经营协议(通用3篇)
企业承包监督经营协议 篇1发包方:_______________________
法定代表人:___________________
职务:_________________________
承包方:_______________________
法定代表人:___________________
职务:_________________________
双方根据_______________________,协商签订本合同。
一、承包内容:_______________________。
二、承包期限:自_________年_______月_______日起至_________年_______月_______日止,共_________年。
三、承包形式:_____________________________________。
(上交利润递增包干/税后承包金(递增)包干/职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制等)
四、上缴利润数额
1.承包方以_________元为上缴利润包干基数,自_____________年起,按平均每年递增_________%的比例上缴利润,即_________年为_________元,_________年为_________元,_________年为_________元。
2.上缴利润后剩余部分,全部留给承包方,由承包方首先归还国家贷款,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为:
生产发展基金
奖励基金
福利基金
五、承包经营风险担保方式
风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。
六、国家指令性产品供应计划和生产计划:_____________________________________。
七、主要经济技术指标
1._________年末固定资产原值_____________万元,承包期间固定资产增值总额为___________万元,其中_________年_________元;_________年_________元。
2.国家资产的维护_________;设备完好率达到_________%;固定资产净值率_________%。闲置资产处理办法_________。
3.新产品开发_________项,主要新产品是_________。
4.承包期间技术改造投资总额_________元;_________年为_________元。
5.产品质量要求_______________________。
6.主要物资能源消耗指标_______________________。
7.安全生产和双保指标_______________________。
8.出口创汇指标______________________________。
9.产值指标______________________________。
10.人均上交利润______________________________。
八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:______________________________。
九、双方的权利与义务
(一)发包方:
1.应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包方对被承包企业行使生产管理职权;
2.负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;
3.承包期间,发包方必须尊重承包方自主权,不干预承包方正常经营活动;并帮助承包方解决下述问题:_________;
4.对承包方因经营管理不善,在_________时间内完不成上交利润_________%,或严重违法经营,或_________的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
(二)承包方:
1.在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权;
2.必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;
3.在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动, 应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;
4.对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如转让、变卖、转移、 抵押、质押、出租、赠送等;
5.承包经营期间,若以被承包企业的名义贷款,须经
发包方董事会同意;
6.所得承包收入应依法缴纳所得税;
7.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
十、企业经营者的奖惩
承包方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:_________。
承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:_________。
十一、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式:_________。
十二、承包经营期内中止或承包期满时:
1.被承包企业应进行清产核资,清产核资应由中国注册会计师的验证;
2.清产核资的原则:_________;
3.计价办法:_________;
4.移交程序:_________。
十三、违约责任:
1.发包方无理干扰承包方的生产经营活动,给承包方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为________。
2.发包方不按合同第_____条规定为承包方解决_________问题时,按_____的_____%交付违约金,违约金从上交利润中扣除。
3.承包方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金_________。
4.承包方未实现第_________条规定的经济技术指标的`,按下述办法交纳违约金;未实现企业升级时,_________;新增固定资产达不到规定数额时,_________;技术改造任务未完成时_________;产品质量未达到规定标准时_________。
5.承包方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金:_________。
十四、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效,对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内,应由_________到登记机关办理登记手续。
十五、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日,承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理,合同双方应提供必要的协助。
十六、声明及保证
(一)发包方:
1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)承包方:
1.承包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.承包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是承包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十七、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为___年
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十八、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十九、通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_____________________________________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起______日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
二十、争议的处理
(一)本合同受___
______国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
二十一、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
二十二、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为____________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
发包方(盖章):_____________ 承包方(盖章):__________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):______
_________年________月______日 _________年______月_____日
签订地点:___________________ 签订地点:________________
鉴(公)证意见:
经办人:鉴(公)证机关(章)
年月日
(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则
企业承包监督经营协议 篇2发包方(甲方): 承包方(乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设施工合同(GF-91-0201)及____市关于建设工程施工合同条例的补充规定〉,结合本工程情况,经双方协商达成以下协议。
第一条 工程概况 1工程名称: 2工程地点: 3工程面积: (以设计图纸为准)
第二条:工程期限
1、本合同工程定于________年____月____日开工,于________年____月____日竣工,工期为___ 天。每延误一天扣除总工程款的3%作为违约金。
2、如遇下列情况之一的,工期顺延;
①甲方工地不符合开工条件,或甲方迟延交付现场;
②设计图纸变更或工程量增加;但工作量增加必须根据实际情况顺延工期,不得谎报、乱报,否者也视为延误工期。
3、施工期间增加的大、小活都必须按合同定价做。
4、其他经双方协商同意签字确认。
第三条:工程造价
3.1合同价款:本合同总造价为 元。 金额大写: ________________________________________。
3.2工程项目报价表:(附后)
3.3合同款的调整,如甲方增加工程量或变更材料的,并以实际发生的工程量结算完毕及时增加工程变更款 元。
3.4合同款调整,如甲方减去工程量乙方应按实际减去相关费用 元。
第四条:工程款及结算方式 合同签订时,甲方按工程造价总金额的30%支付预付款,即 元;工程进度过半,甲方按工程造价总金额的20%支付进度款,即 元; 乙方装修完工之日,甲方支付余款,即 元。
第五条:工程验收
5.1由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场验收。
5.2如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
第六条:施工材料
6.1本合同采用乙方 □包工包料 □包工不包料(请选择)
6.2乙方供应材料清单(见工程造价表)
第七条:甲乙双方的责任
7.1甲方责任:
7.2进场前向乙方进行现场交底,办理工程所需一切审批手续;
7.3提供施工用水、电、垂直运输等条件,负责协调与物业等相关部门的关系;
7.4需要该拆原建筑结构或管线的,负责办理相关审批手续;
7.2乙方责任;
7.21向甲方提供相关的工程设计施工案及工程预算;
7.22施工中严格遵守相关的工程施工安全范围、保证质量;
7.23竣工后负责清理建筑垃圾;
7.3进场押金,经双方协商支付。
第八条:保修 8.1双方约定:保修期为________年。当由于不可抗力或非乙方施工行为造成的损坏时,甲方则必须支付相应的材料费和维修费。
第九条:违约责任
9.1施工中甲方要求增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
9.2双方约定:一方违约行为给对方造成经济损失的,应当承担相应的赔偿责任,工期顺延。
第十条:争议解决 合同履行期间如甲、乙双方发生纠纷,可协商解决,协商不成的,可以上诉法院解决。
第十一条:合同生效终止 本合同自签字盖章之日起生效。本合同在双方完成约定的工作内容后即告终止。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
第十二条:其它约定及条款 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
企业承包监督经营协议 篇3企业承包合同4
承包合同书
(企业4)
上缴利润基数包干,超收分成合同
发包方: ,简称甲方;
承包方: ,简称乙方;
企业经营者: 。
根据 ,经双方协商,签订本合同。
一.承包形式
上缴利润基数包干,超收分成。
二、承包期限
自 年 月 日起至 年 月 日止,共 年。
三、承包基数
年实现利润 元,上缴利润 元; 年实现利润 元,上缴利润 元; 年实现利润 元,上缴利润 元。
四、超收部分分成比例
乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。
年,超收数额在 元以下的,甲方 %,乙方 %;超收数额在 元以上的,甲方 %,乙方 %。
年,超收数额在 元以下的,甲方 %,乙方 %;超收部分在 元以上的,甲方 %,乙方 %。
年,超收数额在 元以下的,甲方 %,乙方 %;超收部分在 元以上的,甲方 %,乙方 %。
五、乙方利润分成的使用
乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金:
生产发展基金: 年为 %, 年为 %, 年为 %;
奖励基金: 年为 %, 年为 %, 年为 %;
福利基金: 年为 %, 年为 %, 年为 %;
六、主要经济技术指标
(一)固定资产增值:总额为 元,其中 年 元, 年 元, 年 元。
(二)产品质量:
.
(三)新技术开发:
.
(四)企业升级:
.
(五) :
.
七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查, ;有权 ;有权 。
甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务:
(一) ;
(二) ;
(三) 。
八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:
.
九、违约责任
甲方在下列违约情况下,应负的责任是:
(一) ;
(二) ;
(三) 。
乙方在下列违约情况下,应负的责任是:
(一) ;
(二) ;
(三) 。
十、对企业经营者的奖惩
对企业经营者的奖励办法:
.
对企业经营者的处罚办法:
.
十一、合同的变更和解除
.
十二、合同的担保
.
十三、争议的解决方式
因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第 种方式解决:
(一)交 工商行政管理局经济合同仲裁委员会裁决;
(二)交 人民法院审判。
十四、名词和术语的解释
.
十五、其他有关事项
.
十六、本合同自 时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式 份,分送 副本和正本有同等效力。
甲方:(公章)
乙方:(公章或个人签章)
地址:
地址:
法人代表(签章):
企业经营者(签章):
代理人(签章):
签约日期: 年 月 日
签约地点:
〔说明〕承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经 营者(签章)一栏不必填写。